大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于成都装修延期的问题，于是小编就整理了4个相关介绍成都装修延期的解答，让我们一起看看吧。
装修超出工期怎么办？
1、如果是因为业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款、业主中途修改装修方案等自身原因导致的装修延期，装修公司一般不会为此承担责任。
2、如果装修延期是由于装修公司方面造成的，比如：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。业主则可以按照明确了装修延期赔偿的合同办事，努力争取自己的合法权益。
3、假如合同没有明确装修延期赔偿，也可以通过协商、第三方调解或打官司等手段解决。
4、对于可预见的装修延期，如果确定是因为施工方的原因被延误工期，而合同里没有延期违约条款的，业主可亡羊补牢，签份补充合约，将延期赔偿条款加进去。
装修延期怎么取证？
把你的工地现场拍一下照片就行了，或者是录像，照片是有时间显示的，越期的工艺，拍的细一点，仔细研究合同，抓住合同细节。
对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主可以签订《补充条款》，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。
例如约定“因乙方(装饰公司)原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿甲方(消费者)多少金额。(按照行业惯例一般为100~500元)”;“乙方逾期多少天仍不能竣工的，甲方(消费者)有权解除合同，而乙方(装饰公司)需立即付给逾期违约金，返还甲方已支付的款项，并赔偿由此引发的经济损失。
”
首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。
装修公司迟迟不收尾怎么办？
打电话给装修公司负责人进行投诉，一般情况下公司负责人会督促公司员工尽快完成收尾任务。如果是你拖欠装修款，那就尽快付款，问题就会得到解决的。装修公司无故延迟装修尽度，也可以按装修合同执行，让公司赔偿违约金。
需要进行正式投诉并威胁采取法律行动
因为， 建筑装修行业是国家重要的行业之一，涉及到全社会和个人财产和安全，装修公司必须遵守政府法规和相关法律法规，完成按合同要求的装修工程，并保证工程质量和安全。
由于装修项目的工程量大、周期长，若装修公司拖延收尾，会给业主造成无尽的困扰，严重影响装修项目的质量与进度，所以需要投诉并威胁采取法律行动。
另外，可以先冷静地向装修公司或相关负责人进行催促和沟通，了解装修公司未完成施工的原因，如拖欠工人的工资或材料供应商延误等，及时解决并给予一定的时间继续完成工程，如果装修公司坚持不肯合理解决和收尾，则需要采取法律途径维护自己的合法权益。
房屋维修导致装修延期怎么办？
首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。
划定责任很重要
1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。
2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。
3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。
业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。 工期计算问题：
1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。
